合肥市城市园林绿化工程管理规定

合肥市城市园林绿化工程管理规定

制定机关: 合肥市人民政府

效力级别: 地方政府规章

时  效 性: 现行有效

发布文号:

公布日期: 1994.04.18

施行日期: 1994.08.01

题     注 : （1994年4月18日合肥市人民政府文件合政〔1994〕92号发布 自1994年8月1日起施行）

第一章 总则

为加强对我市城市园林绿化工程的管理，确保园林绿化工程的质量、进度，提高园林艺术水平，维护建设、设计和施工单位的合法权益，根据《城市绿化条例》等法规，结合本市实际，制定本规定。

凡本市城市规划区内一千平方米以上的下列园林绿化工程的建设、设计和施工，均按本规定实施管理。其建设单位必须向合肥市园林管理局（以下简称市园林局）申报登记。

（一）公园、游园、街头绿地、城市风景林地、防护绿地、干道绿化带等建设工程项目；

（二）单位庭院绿化、居住区绿化等专用绿地的新建、改建、扩建工程项目；

（三）与园林绿化相关的花坛、园林小品、假山、喷泉、雕塑、地坪、园路、驳岸、园林设施及设备安装等工程项目；

（四）其它园林绿化工程项目。

市园林局是本市城市园林绿化工程（以下简称园林绿化工程）管理的主管部门，负责对园林绿化工程的建设、设计和施工施行管理。各区绿化管理部门配合市园林局做好园林绿化工程日常管理工作。市政府各有关部门应配合、支持园林部门做好园林绿化工程的管理工作。

第二章 工程设计管理

园林绿化工程必须先设计后施工，其设计应委托持有相应等级设计许可证的设计单位承担，设计方案须报市园林局审批。建设单位必须按批准的设计方案施工，改变设计方案须经原批准机关同意。

凡在本市从事园林绿化工程设计的单位，必须具备以下条件：

（一）具有从事园林绿化设计工作达五年以上的设计资历；

（二）有固定的工作场所和必要的设计技术装备；

（三）具有独立承担园林绿化设计能力或两个以上设计项目实例；

（四）工程技术人员总数达10人以上，主专业高级技术人员数不得少于1人。

本市的设计单位符合前条规定的，应向市园林局提出申请，市园林局应在15日内提出审核意见，准予从事设计工作的，按管理权限核发《园林绿化工程设计许可证》。

外地来本市承接园林绿化工程设计的单位，须向市园林局申请注册登记，并办理《合肥市园林绿化工程临时设计许可证》。

本市的建筑设计或其他专业设计单位，承担其建设工程设计范围内配套的园林绿化工程设计或单独承接园林绿化工程设计，均须按本规定申领《园林绿化工程设计许可证》。

在本市从事园林绿化工程设计的单位，必须在核准的业条范围内，按下列规定承接设计业务：

（一）甲级设计单位承接园林绿化工程设计业务不受限制；

（二）乙级设计单位可承接面积10公顷以下（含10公顷）的园林绿化工程；

（三）丙级设计单位可承接面积10公顷以下（含10公顷）的专用绿地工程和2公顷以下的公共绿地工程；

（四）丁级设计单位可承接面积1公顷以下（含1公顷）的小型园林绿化工程。

《园林绿化工程设计许可证》只限本单位使用，不得转让或出借。

第三章 工程施工管理

凡在本市从事园林绿化工程的施工单位必须具备下列条件：

（一）具有从事园林绿化工程施工四年以上的资历，工程技术人员达5人以上，主专业中级工程技术人员2人以上。

（二）有固定的办公场所、必要的流动资金和施工技术装备；

（三）具有独立承担园林绿化工程的施工能力或两个以上工程项目实例。

园林绿化工程的施工，必须委托持有相应资质证书的施工单位承担，工程竣工后，须经市园林局验收合格，方可交付使用。

本市的施工单位符合第十一条规定的，应向市园林局提出申请，市园林局应在15日内予以审核，符合条件的，按管理权限核发《城市园林绿化企业资质证书》。

外地来本市从事园林绿化工程的施工单位，必须向市园林局申请注册登记，并办理《合肥市园林绿化工程临时施工许可证》，方可承接施工业务。

外地施工单位领取《合肥市园林绿化工程临时施工许可证》后，须按工程造价的10％向市园林局预交保证金。

市园林局于每年11月至12月对施工许可证予以年审，未经年审的证件视为无效。

在本市从事园林绿化工程的施工单位，必须在核准的业务范围内，按下列规定承接施工业务：

（一）一级施工单位承接园林绿化工程施工业务不受限制；

（二）二级施工单位可承接面积6公顷以下（含6公顷）的园林绿化工程；

（三）三级施工单位可承接面积3公顷以下（含3公顷）的园林绿化工程；

（四）四级施工单位可承接面积在1公顷以下（含1公顷）的专用绿地绿化工程。

施工单位必须严格按设计图纸和园林技术操作规程施工，保证工期。苗木、施工材料等规格符合设计要求，工程质量达到设计标准。

绿化用苗应以本市为主，从外地运苗必须持有当地植物检疫机关签发的植物检疫证书。

园林绿化工程竣工后，施工单位必须在15日内向市园林局申请验收，并提交整套竣工图纸。绿化工程中的植物种植部分要求养护到竣工后的一周年止。

园林绿化工程中涉及到重大隐蔽工程（如假山、洞壑、桥涵等），必须在施工隐蔽前向市园林局申请验收。

第四章 奖惩

市园林局每年按园林绿化工程质量、规模、工期进度、遵纪守法等标准，开展工程项目评比竞赛活动，对成绩显著的建设、设计、施工单位，分别给予奖励。

建设单位违反本规定第二、四、十二条规定的责令停工，限期改正，予以经济处罚。

工程设计单位违反本规定第七、八、九、十条的，责令改正，予以经济处罚，直至吊销《园林绿化工程设计许可证》。

施工单位违反本规定第十四、十五、十七、十八、十九、二十条的，责令停工、限期改正，予以经济处罚，直至吊销《城市园林绿化企业资质证书》和《合肥市园林绿化工程临时施工许可证》。

凡被吊销《园林绿化工程设计许可证》和《城市园林绿化企业资质证书》的单位，自吊销决定生效之日起两年内不得承接园林绿化工程设计业务或承包园林绿化工程。两年后补办《园林绿化工程设计许可证》或《城市园林绿化企业资质证书》后方可继续设计或施工。

园林部门应严格依法行政，罚款收入按规定上交市财政。

当事人对行政处罚决定不服的，可自接到处罚决定书之日起十五日内向作出处罚决定的机关的上一级行政机关申请复议；对复议决定不服的，可自接到复议决定书之日起十五日内向人民法院起诉。当事人也可以直接向人民法院起诉。当事人逾期不申请复议、也不起诉、又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

市、区园林绿化管理部门的管理人员应认真履行职责，对滥用职权、以权谋私的，由所在单位或上级主管机关给予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附则

本规定由市园林局组织实施并负责解释。

本规定自一九九四年八月一日起施行。